09.08.2016
V súvislosti s (ne)sťahovaním Daňového úradu v Košiciach do vašej budovy na Železničnej ulici v Košiciach by som vás poprosil o zodpovedanie nasledujúcich otázok.
1.V akom stave sú momentálne stavebné úpravy na Železničnej ulici? Podľa pôvodných predpokladov sa malo v týchto dňoch dokončievať sťahovanie zamestnancov košického DÚ, no keď som išiel minule okolo, nič také sa nedialo. Kde nastal problém?
Na tejto stavbe sa momentálne vykonávajú stavebné práce v suteréne, na prízemí a na 1. poschodí. Ide o rozsiahle práce najmä stavebné (napríklad omietky, podlahy, dispozičné úpravy, výmena okien), ale aj všetky profesné časti, ako napr. kanalizácia a vodovod, elektroinštalácia, kúrenie a vzduchotechnika vrátane klimatizácie, protipožiarne a bezpečnostné systémy.
Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, všetky práce prebiehajú pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu a s veľkým dôrazom na zachovanie pôvodných materiálov a technológií. Vykonávajú sa taktiež reštaurátorské práce, ktoré sú časovo veľmi náročné.
Pretože nebolo možné uvoľniť všetky priestory zo strany bývalého nájomcu ZSSK Cargo v celom rozsahu, nebolo možné ani odovzdať stavenisko zhotoviteľovi v celom rozsahu. Preto v prvej fáze boli odovzdané pre zhotoviteľa len priestory suterénu a prízemia. Priestory na 1. poschodí boli uvoľnené až k 1.5.2016. V priebehu celého mesiaca máj sa sťahoval nábytok.
V týchto dňoch sa mal sťahovať iba archív Daňového úradu (do suterénu), nie zamestnanci. Keďže však nie je možné kolaudovať len časť stavby, po dohode zástupcov ŽSR a Finančného riaditeľstva SR vyplynulo, že sa k sťahovaniu pristúpi až po dokončení a skolaudovaní všetkých priestorov zaradených do rekonštrukcie.
2. Kedy predpokladáte, že sa začnú sťahovať ľudia z Rozvojovej na Železničnú ulicu?
O začiatku sťahovania rozhoduje Finančné riaditeľstvo SR. Zo strany ŽSR budú mať k dispozícii predmet nájmu pripravený na účely nasťahovania a následného užívania od 01.09.2017. V návrhu nájomnej zmluvy vyrokovaného medzi ŽSR a FRSR sa predpokladá začiatok doby nájmu na 01.09.2017.
3. Stále platí, že za stavebné úpravy v budove na Železničnej ulici sa majú realizovať za 5 647 351,02 Eur? Budete pokutovať zhotoviteľa za nedodržanie termínu?
Áno, uvedená suma vyplýva z platnej zmluvy o dielo. Nedodržanie termínu ukončenia realizácie diela vyplýva z viacerých objektívnych skutočností nezavinených zhotoviteľom, bez splnenia ktorých zhotoviteľ nemohol s realizáciou diela (stavebná časť) ani začať - napríklad omeškanie pri vysťahovaní pôvodného nájomcu a s tým súvisiaci posun predpokladaného termínu odovzdania staveniska či posun termínu správoplatnenia stavebného povolenia oproti pôvodným predpokladom. Na tieto prípady nie je možné aplikovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.